三峡能源广东韶关市曲江区大塘120MW农光互补项目光伏场区建安（组件、支架除外）工程专业分包标段谈判采购公告

（采购编号：PC-0128-26J5-FP0015  ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交三峡能源广东韶关市曲江区大塘120MW农光互补项目，项目业主为三峡新能源发电（韶关曲江）有限公司，资金已落实。其中三峡能源广东韶关市曲江区大塘120MW农光互补包含的光伏场区建安（组件、支架除外）工程专业分包标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行光伏场区建安（组件、支架除外）工程专业分包采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取三峡能源广东韶关市曲江区大塘120MW农光互补项目光伏场区建安（组件、支架除外）工程专业分包采购文件参与本项目光伏场区建安（组件、支架除外）工程专业分包采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:广东韶关市曲江区大塘镇。

2.2 工程概况及标段概况：项目规划容量直流侧106.029MW

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年2月1日，具体开工以采购人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）发出的开工通知为准，竣工日期2026年6月30日，且满足业主要求工期。

2.4 质量要求

符合国家、行业及电网公司验收标准并满足设计文件及其他相关规范的要求。

2.5 采购范围

本次分包采购直流侧装机容量暂定80MW，主要包括光伏区域的主体（除组件、支架、甲供材料外）工程施工、相关设备、材料的采购，具体如下。

采购范围为光伏场区主体工程施工，包括工程光伏区（组件、支架除外）、直流电缆、低压电缆、除甲供材料以外的施工有关设备和材料采购供应；整个光伏场区、场内外道路、防洪措施、建设管理、试验及检查测试，系统调试，试运行，消缺，培训，验收，移交生产，性能质量保证，工程质量保修期限的服务等内容，同时也包括质保期内所有专用工具采购供应以及相关的技术资料整理提供服务，配合业主办理质量监检、与项目施工有关的许可文件及相关验收、地方关系协调等并承担相关费用等。具体采购范围包括（包括但不限于）：

（1）光伏方阵区设备材料（除组件、支架、甲供材料外）和材料采购，包括：电缆防火封堵和涂料、光纤及附件等设备和材料；接地相关设备和材料；全场防雷接地；承担本项目所有设备质保期内的相关工作及费用。

（3）光伏方阵区全部土建工程，包括：光伏支架基础施工，箱变设备基础施工（含事故油池），光伏场区电缆施工，场区内、外道路施工，场内排水和防洪系统，场区接地工程，场区及场外防洪及场区大门施工，场区围栏等全部土建工程及工程所需的临时占地补偿费用。

（4）光伏方阵区安装工程（组件、支架除外），包括：箱、逆变设备，电缆及其附件，光纤及附件，防雷接地、场区围栏等安装、系统集成、试验（包括常规试验和特殊性试验）、调试、监造（不含组件监造，含箱、逆变设备）、催交、运输（含甲供设备材料从堆场至作业面的二次倒运）、保险、接车、卸车、仓储保管、试运行、消缺处理至移交给业主的全部工作；以及承担采购人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。

（5）安装调试工程包括：应承担项目所有设备（含甲供设备）到货卸车、验货（业主、供货商、采购人、响应人、监理人五方参加）﹑二次运输就位﹑保管﹑安装﹑调试（包括集中监控系统及电站数据接入相关的调试服务（含区域集控（转发）中心侧数据接入（展示）及转发、接入广东电网）﹑试运行﹑消缺处理直至移交给业主的全部工作；承担采购人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。

（6）按照业主要求完成施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作（包含但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等）。

（7）响应人负责承担本工程施工期的施工用水、用电及临时设施建设，且承担工程生产移交验收前响应人施工期间产生的施工及生活用电和用水等相关费用。

（8）响应人负责配合各项内外部检查（包括但不限于：林业、牧草、水土保持、环境保护、职业健康、安全检查等），并承担相关费用。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力工程施工总承包贰级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：具有相应专业一级及以上建造师职业资格证书；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；

3)安全负责人：具有安全生产考核C证

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**