华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程项目（标段2:300MW）

风机基础及风机平台、道路土石方工程专业分包标段询比采购公告

（采购编号：PC-0128-26J5-FP0011 ）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程项目（标段2:300MW），项目业主为华粤风启（伊吾）新能源发电有限公司，资金已落实。其中华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程项目（标段2:300MW）包含的风机基础及风机平台、道路土石方工程专业标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行道路专业工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取华能新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC承包工程项目（标段2:300MW）风机基础及风机平台、道路土石方工程专业分包采购文件参与本项目风机基础及风机平台、道路土石方工程专业工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:新疆维吾尔自治区哈密市。+

2.2 项目概况及场地条件

2.2.1项目概况

场址所在区域淖毛湖镇平均风速达每秒7 - 8 米，且8级及以上大风天气多达115天，而且这里降水极少，避免了降水导致风机叶片升力减小、阻力增大的问题，减少了降水对发电效率的干扰，保障了风机在多数时段的稳定出力；该区域戈壁滩上常刮6 - 7级大风，夏季极端高温可达 45℃，冬季最低气温能至 -31.2℃。

2.2.2 场地条件

华能新能源广东分公司新疆哈密伊吾华粤风启70万千瓦新能源项目PC工程规划容量700MW，位于新疆哈密市伊吾县境内，场区地理坐标介于北纬43°54’~44°04’，东经94°24’~94°34’之间，场址中心距离伊吾县直线距离约85km，距离哈密市152km。场区海拔高程为330m~520m，场址面积约145km2。主要为戈壁荒滩，场区附近有高速G7京新高速、伊吾县吐葫芦丝-淖毛湖镇公路经过，交通较为便利。

场址所在的淖毛湖镇区域的基本地震动峰值加速度值为0.10g，对应的抗震设防烈度为7 度。不同项目资料中对地震动反应谱特征周期记录略有差异，如部分项目显示为 0.40s，也有民爆物品储存库项目记录为 0.35s，但峰值加速度与抗震设防烈度的核心数据保持一致。场地内未发现滑坡、泥石流等其它不良地质作用和地质灾害。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年03月05日，竣工日期为2026年08月30日，合同工期为173天，实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。

2.4 质量要求

2.4.1 工程质量符合《风力发电工程达标投产验收规程》标准。

2.5 采购范围

2.5.1 包含不限于【风机平台及风机基础土石方开挖、土石方回填；风机基础及风电机组安装平台工程施工：施工准备，施工测量，工作范围内的各种垃圾清除运输到指定位置、场内外运输、分层碾压及平整，施工排水、水保、环保等。风机基础灌浆、预埋钢板、预埋管、预埋件、环氧沥青涂层、沉降观测点及沉降观测报告（包括施工过程及出质保前沉降观测测量及出具报告，直至符合移交生产运营条件）、排水管、沉降观测基准点、预应力锚栓、测温点、土工布、大体积混凝土浇筑温控措施、石方破碎施工、运输、养护、材料采购等相关工作内容。风机爬梯基础土方开挖及回填、材料采购、钢筋制作安装、混凝土浇筑与制作、养护、运输等所有相关工作内容。风电场及箱变接地工程施工、材料采购等相关工作内容。场区新建道路土石方开挖、土石方回填、25厚泥结石路面+5cm砂砾石、管涵、路基换填（碎石）、安全标识、安全措施等；过水路面20厚C30混凝土路面、M7.5浆砌片石边沟、混凝土挡墙等；运输道路修补；进场道路土石方开挖、土石方回填、25厚泥结石路面+5cm砂砾石、M7.5浆砌片石边沟、道路标线、工程移交前的道路维护工作、运输道路修补、本标段所有征地青赔相关工作内容、配合大件运输相关费用、乙供材料及附件的保管、运输（二次运输）、卸货、配合采购人验收、现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容，严格按照相关技术规范、图纸要求进行施工，保证满足施工图和采购人下道工序施工要求，包含不限于承包人应充分考虑人员、机械窝工及工期引发的所有索赔风险等，由此导致的费用不予调整，如因响应人原因造成的工期延误，引起其他分包出现窝工索赔等情况，采购人有权在与响应人的结算中扣除】，除以上工作外，本工程还包括以下内容：

2.5.2 按照发包人要求完成施工期施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作(包含但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等)。

2.5.3 承包人负责征地红线的测量放线及配合征地测量工作，并承担相关费用:配合发包方完成质量监督检查等。

2.5.4 施工外部关系协调，承包人负责本标段施工外部关系协调。施工期间承包人原因造成的水土流失环保林业罚款费用:因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用;他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阳挠施工的协调及费用;因承包人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用。

2.5.5 承包人要严格按照施工图进行施工，要杜绝超出施工红线图的占地，例如风机基础、风机平台、道路、开挖中形成弃渣等:不得随意超挖，欠挖，增加场、料场、临时施工便道等，承包人要在施工时不得超出施工红线图的占地，若超出征地红线的范围，承包人承担所有责任及损失。征占临时用地前，范围须经采购人确认，如发生未确认先征占或确认情况发生，全部责任由承包人自行负责，对发包人造成损失的，按损失情况的双倍在合同中扣除。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力工程施工总承包贰级资质及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3 企业主要人员要求：/

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.**