中国电建西北院中煤榆阳10万千瓦风电项目道路工程（建安一标）施工专业分包谈判采购公告

（采购编号：XBY-YYFD[2026]-01

1.采购条件

中煤榆阳10万千瓦风电项目已批准建设，项目建设单位为中煤（榆林）新能源科技有限公司，资金已落实。本次采购人为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司，目前已具备采购条件，现对该项目中煤榆阳10万千瓦风电项目道路工程（建安一标）施工专业分包进行公开谈判。

该项目资金已落实，具备采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

陕西省榆林市榆阳区

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：中煤榆阳10万千瓦风电项目场址位于陕西省榆林市榆阳区西北侧，场址区距榆林市北约65km处，场址区主要为沙丘和风沙滩地，地势开阔平缓，海拔高度在1230m~1280m之间，地类属性以沙地、荒地为主。场址东南部有国道G424、包茂高速，场址内部有乡道、村道穿过，交通条件较为便利。

本项目设计安装20台EN-200/5.0风力发电机组，总装机容量100MW，新建1座110kV升压站，拟以1回110kV线路送至可可盖110kV变电站，110kV送出线路长度约12.5km。

标段概况：本标段为中煤榆阳10万千瓦风电项目道路工程（建安一标）施工专业分包。

2.3 工期要求

中煤榆阳10万千瓦风电项目道路工程（建安一标）施工专业分包，计划开工日期：2026年02月26日（具体以监理下达的开工令为准）。计划于2026年04月28日道路施工（含道路清障，满足大件运输）完成。总工期61日历天。

2.4 质量要求

中煤榆阳10万千瓦风电项目道路工程（建安一标）施工专业分包 质量要求：施工质量满足设计图纸载明的技术规范和标准，本工程质量标准工程质量符合中国中煤企业标准，达到国家或电力行业质量合格标准（标准有差异的执行高标准），施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求，达标投产，达到行业优质工程。分项工程合格率100%；整套启动试运期间主要仪表投入率100%，保护投入率100%，自动投入率100%；建设过程中不发生一般及以上质量事故；在合同签订后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则响应人应遵守。采购方鼓励响应方提出更高的质量标准，并在工程中实施。

2.5 采购范围

本次采购工程为中煤榆阳10万千瓦风电项目道路工程（建安一标）施工专业分包

本标承包范围包括（但不限于）：

承包范围具体包括但不限于如下：

施工交通工程（水泥路恢复、迁改线路）、施工供电工程（供电线路工程）、风电机组安装平台工程（含场平）；承包人负责本标段部分设施拆除，对原来的建筑物、构筑物、钢结构等进行修改或增加、二次加固费用均已包含在报价中，项目竣工后，由响应人负责办理永久电源相关手续费用已包含在报价中。

交通工程（场内新建道路（场内新建道路长度为16.58km（施工期道路：路基宽 6.0m,施工期路面 5.5m 宽。检修期道路恢复：一般路面15.78km，将原施工路面恢复为为 3.5m 宽。过水路面0.8km，其中路面工程4.5m 宽，20cm 厚 C25 混凝土路面，级配砾石基层5.5m 宽，20cm 厚。）、道路清障））；负责本项目大件牵引及护送、大件运输加固费、大件运输分界点道路改造及征地、协调、赔偿费用均已包含在报价中。

站（备）用电系统（10kV 站用变压器SCB14-400/10，10±2×2.5%/0.4kVDyn11Ud=4%(含塔杆、架空线 路 2kM 及接引电缆)），本标段所有套管及绝缘子均喷涂PRTV防污闪涂料费用均已包含在报价中。

响应人派专人协助与乡镇政府或村委会签署土地补偿协议（除送出线路外），协助本项目（除送出线路外）的全部征地工作，负责本项目（除送出线路外）包括但不限于：道路工程、风机平台、集电线路、升压站、施工便道、直埋电缆、弃土场、二次倒运平台、掉头平台、施工影响区的所有临时征地、长期征地、永久征地、青苗补偿费、临时景观及植被恢复费、迁移补偿费（房屋、迁坟、地下管线等）地上、地下所有附着物补偿及所需手续办理、协调、赔偿费用（其中具有行政事业收据的补偿费用由建设单位负责，其他补偿费用由响应人负责）；负责本项目除送出线路和集电线路外所有的跨越（高压10kv、低压、通信线、非等级路、管线）、跨越铁路、普通公路、乡村道路、电力线路、天然气管线、输油管道及所需手续办理、协调、赔偿费用均已包含在报价中。

施工外部关系协调（除送出线路外），承包人负责本项目除送出线路外施工外部关系协调（包括但不限于）：施工协调费分为征地协调费和其他施工协调费，其中其他施工协调费包括不限于：由于开展征租地及地上、地下所有附着物补偿工作所需的与政府、村组、村民的协调；由于施工干扰所引起的村民阻工协调；由于地籍边界不清所引起村民纠纷的协调；由于设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间由于承包人的原因造成的水土流失环保林业草地产生的相关费用、施工过程中发生的因征地问题阻工的协调及费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损或伤亡的协调及费用；因施工导致的粉尘、噪音、交通阻塞而引发的群众不满的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；阻挠施工的协调及费用；因承包人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用；需要当地群众或者政府出面协助施工而进行的协调及费用；各种因工程需要所发生的政府或组织赞助款项及各种不定向费用；其他为促进本工程顺利进展的协调工作及费用等。

负责本项目除送出线路外所有的土地复垦及验收、本项目除送出线路外所有的森林植被恢复的实施、本项目除送出线路外所有的环境保护措施、水土保护措施的实施费用均已包含在报价中。

负责道路移交业主单位前的道路维护工作（含本项目其他单位使用本标段道路的维护工作）、临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费（含冰雪清理费用）均已含报价中。

负责协助建设单位开展本标段技术监督工作，费用已包含在报价中。

按照采购人要求完成本标段施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语，负责按照中国中煤要求制作与安装本标段与本工程建设相关的各种临时、永久标志牌费用均已包含在报价中。

响应人负责按照建设单位档案管理要求进行搜集、整理工程建设过程中本标段的全部档案资料并负责整理移交、竣工档案验收工作费用均已包含在报价中。

本公告提出的是对本标段工程的最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在合同中并未列入而且确实是项目可靠、稳定、功能、安全的运行中应该有的，并且满足合同及合同附件对整个项目的性能保证值要求所必须的，均应由承包人负责将所缺的设备、材料、建筑、技术资料、专用工具、备品备件、服务等补上，其费用包括在总价中。

全部工作应满足中国中煤、地方政府及电网公司要求。

承包人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：

（1）施工交通、施工临时住房及办公、供水、临时照明、供电及施工通讯；

（2）机械修配、材料加工等附属设施；

（3）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；

（4）生产、生活临时电气设备及安装调试物；

（5）材料堆场、仓库。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；响应人必须具有建筑工程施工总承包二级及以上资质；或电力工程施工总承包二级及以上资质；或市政公用工程施工总承包二级及以上资质；或公路工程施工总承包二级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（2022-2024年）。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：二级建造师执业资格及建筑企业安全员B证；

（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有类似道路工程施工业绩1项及以上；

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

3.2.2响应人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构。

4.谈判文件的获取

1.凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年01月30日至2026年2月3日17时00分前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共资源交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2026 年 02月 06 日 9 时 30分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2.本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

响应人须提前办理数字证书用于在线投标。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

3.各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

4.响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5.响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的响应人。

6.中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.开标时间、地点

6.1谈判时间：具体时间另行通知

6.2谈判地点：线上谈判

6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.成交人数量

成交人数量:1人

8.发布公告的媒介

本次公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)、中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/）和中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。

9.联系方式

采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

地    址：陕西省西安市长安区韦曲街办城南大道18号西北水电常宁基地

联 系 人：王工

电    话：029-89810483

邮    箱：zbcgzx2023@nwh.cn

10.监督机构

监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

监督电话：029-89810477

11.**