巴彦县2025年和美乡村建设中央预算内投资项目施工（第八标段）

招标公告

项目编号：NYSG0112G251125001001004

1. 招标条件

本招标项目巴彦县2025年和美乡村建设中央预算内投资项目已由巴彦县发展和改革局以巴发改〔2025〕48号文件批准建设，资金来源为申请中央预算内资金和地方政府配套资金，招标人为巴彦县农业农村局，招标代理机构为黑龙江省鑫迈海川项目管理有限责任公司，招标投标行政监督及招标投标投诉受理单位为中共巴彦县委农村工作领导小组。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：巴彦县2025年和美乡村建设中央预算内投资项目施工（第八标段）；

2.2建设地点：哈尔滨市巴彦县洼兴镇长山村；

2.3主要建设规模及内容：新建道路硬化、太阳能路灯、绿化灌木栽植（具体建设内容详见工程量清单）；

2.4计划工期：计划开工日期2026年01月03日，计划竣工日期2026年07月31日，共计210日历天；（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）；

2.5质量标准：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；

2.6招标范围：工程量清单及图纸所包含的全部内容；

2.7招标控制价：第八标段：3016014.37元；

2.8标段划分：本项目共划分14个标段，本次招标不允许兼投不允许兼中，同时对2个及以上标段进行投标的，其投标均被否决。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求潜在投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标要求潜在投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。

3.3本次招标要求投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上建造师注册执业证书，并具备有效的安全生产考核合格B证，且未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他主要施工管理工作。项目经理为本单位在职人员，提供近3个月（2025年09月至2025年11月）企业为其连续缴纳养老保险的证明材料。（中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅颁发的《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》（建办市函〔2019〕92号）的“六类人员”除外，须提供证明材料，退休人员需提供与投标单位签订的聘用合同及退休证明）。

3.4投标人拟派项目管理机构人员：投标人须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规[2023]2号）文件规定，以不低于上述文件规定的标准数量配备项目管理机构人员，否则投标将被否决。(项目管理机构人员中只需提供项目负责人相关资料，其他人员是否提供资料不作为废标条件)。投标人也可以根据项目管理需要增加岗位及人员。

3.5本次招标信誉要求：

3.5.1投标人、法定代表人及拟派项目负责人如在"中国执行信息公开网"网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单的（以“中国执行信息公开网”查询结果为准），其投标将被否决。

3.5.2投标人、法定代表人及拟派项目负责人近3年 （从投标截止日起算前三年）如有行贿犯罪行为（本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书（以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）公布的为准）中有判决投标人或法定代表人或拟派项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。

3.5.3 投标人须承诺自参加本项目投标之日前无拖欠农民工工资及工程款行为，如有拖欠农民工工资及工程款行为，自愿放弃本项目中标资格。

3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反上述两条规定，相关投标均无效。

3.7资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

3.8本次招标不接受联合体投标。

4.  **

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com